一、外墻廣告亮化工程安裝合同范本

甲方乙方經甲乙雙方協商，就乙方承包甲方_________亮化施工事宜，達成如下協議，以期共同遵守。一、工程概況工程地點____________________________________二、承包方式本工程乙方采取工程總承包形式進行承包。三、項目承包價款_____________________________________________四、付款方式工程完工后，一次性付清。五、工程要求及保修期自簽訂合同之日起，乙方即著手安排生產及施工，工程竣工為_________年_________月_________日前完工并交付。項目質保期為_________，質保期內，乙方負責免費對產品的維護、維修。六、工程質量與驗收1、工程質量標準為合格。質量標準以國家或行業質量檢驗許定標準為依據。雙方對工程質量有爭議時，由雙方同意的質量檢驗機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。

2、甲方應在收到乙方的工程報告后三個工作日內組織進行驗收，驗收通過后，甲方應按照本合同約定付工程款;驗收不合格的，應由乙方進行整改，整改期限計算在合同工期內。

3、項目竣工后的亮化效果達到項目所設計方案的要求及標準。七、甲方權利和義務1、對施工質量行使檢驗權、監督權。

2、對工程進度的檢查，以及實際施工日期的提前或超過的鑒認權。

3、甲方為乙方的工程施工提供幫助或便利，包括交通、供電、城管等協調各方關系。

4、按照合同約定的期限和方式履行，對工程價款的支付義務。八、乙方權利與義務1、乙方對現場所有人員進行安全教育，保持現場工傷井然有序。

2、工程施工驗收合格后，按約定進行項目質保。

3、在保修期內，履行保修范圍，項目的承包人即乙方應及時派人予以保修。九、工期延誤因以下原因造成工期延誤，經雙方工程負責人確認，工期相應順延

1、設計變化和工程量增加2、一周內非乙方的原因，停電，造成停工累計超過8小時3、不可抗力4、約定或雙方工程負責人同意工期順延的其他情況。十、現場施工安全乙方在施工過程中出現一切安全問題責任自負。十一、違約責任1、甲方未按本合同約定支付工程款的每日按付款額的向乙方支付逾期違約金。

2、乙方未能按約定竣工日期完工，應扣除合同總價款的工期違約金。十二、本合同未盡事宜可簽訂書面合同。十三、本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。十四、本合同需雙方簽字、蓋章之日起生效。十五、本合同一式兩份，雙方各執一份，均具同等法律效力。十六、其它。甲方（公章）_________　　　　　　　　乙方（公章）_________法定代表人（簽字）_________　　　　　法定代表人（簽字）__________________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

二、廣告發布合同是否是承攬合同？

1、廣告發布合同中的對于制作和加工合同，或是具備制作發布的合同，一般認為屬于承攬合同。對于委托發布廣告，則屬于委托合同。對于僅租賃廣告牌、租賃廣告場地的合同，屬于租賃合同。

2、法律依據
《中華人民共和國民法典》
第七百七十條 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

引用法規
[1]《中華人民共和國民法典》 第七百七十條