承包人是否需要承擔逾期竣工違約責任?
一、承包人是否是需要承擔逾期竣工違約責任
1、承包人不存在違約情形的不需要承擔逾期竣工違約責任。發包人的解除權是對于承包人逾期竣工的違約責任規定可以解除合同,但可以證明非承包人原因引起工期延誤的,承包人不需要承擔逾期竣工的違約責任。
2、法律依據《民法典》
第八百零一條 因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的,發包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。
第八百零二條 因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身損害和財產損失的,承包人應當承擔賠償責任。
引用法規
[1]《民法典》 第八百零一條
[2]《民法典》 第八百零二條
二、承包人是否應該需要承擔逾期竣工違約責任
1、承包人不存在違約情形的不需要承擔逾期竣工違約責任,發包人的解除權是對于承包人逾期竣工的違約責任規定可以解除合同,但可以證明非承包人原因引起工期延誤的,承包人不需要承擔逾期竣工的違約責任。
2、法律依據;《民法典》
第八百零一條 因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的,發包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。
第八百零二條 因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身損害和財產損失的,承包人應當承擔賠償責任。
引用法規
[1]《民法典》 第八百零一條
[2]《民法典》 第八百零二條
三、承包人需要承擔逾期竣工違約責任嗎
如果承包人可以證明工期雖然延誤但并非承包人原因引起,從而避免承包人承擔逾期竣工的違約責任。當合同約定的造成工期延誤的事由發生時,不應消極等待施工條件的恢復及放任損失的擴大;
也不能僅僅口頭與發包人進行報告或聯系,而應積極采取措施,按合同約定就造成工期延誤的事由及時向發包人提出書面報告,及時取得申請工期順延的簽證,并及時收集、固定引起工期延誤的其它證據。
一旦發生發包人要求承包人承擔工期延誤責任,承包人即可據此證明工期雖然延誤但并非承包人原因引起,從而避免承包人承擔逾期竣工的違約責任。
【法律依據】《建筑法》第十五條規定,建筑工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。
發包單位和承包單位應當全面履行合同約定的義務。不按照合同約定履行義務的,依法承擔違約責任。
引用法規
[1]《建筑法》 第十五條
四、違約責任承擔的方式有那幾種,如何承擔違約責任
違約責任的承擔方式有以下幾種1 、支付違約金 違約金指合同當事人在合同中約定的,在合同債務人不履行或不適當履行合同義務時,向對方當事人支付的一定數額的金錢。
2 、損害賠償 損害賠償是指因合同一方當事人的違約行為而給對方當事人造成財產損失時,違約方向對方當事人所作的經濟補償。
3 、繼續履行 違約責任的承擔方式 包括繼續履行是指由法院或仲裁機關作出要求實際履行的判決或下達特別履行命令,強迫債務人在指定期限內履行合同債務。
4 、其他補救措施 第一百一十一條 質量不符合約定的,應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,依 照本法第六十一條的規定仍不能確定的,受損害方根據標的的性質以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。 第一百一十二條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。
五、沒有約定違約責任保證人還需要承擔責任么
事實上,并不是沒有約定違約責任,保證人就不需要承擔保證責任。而且很多人還會誤以為,簽訂保證合同的自己才算是擔保人,而且自己作為保證人也僅僅只是承擔主債務的保證責任。
六、法律對合同解除需不需要承擔違約責任是怎么規定的
如果是因為違約解除合同的可以要求違約方承擔違約責任。違約責任,是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合合同約定而依法應當承擔的民事責任。
【法律依據】《民法典》第五百七十七條,當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
引用法規
[1]《民法典》 第五百七十七條
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文由64645在線法律咨詢平臺發布,如需轉載請注明出處。